施工合同书

施工合同书(15篇)

随着广大人民群众法律意识的普遍提高，很多场合都离不了合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编整理的施工合同书，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

甲方：

乙方：

根据中华人民共和国建筑法、合同法，经甲乙双方共同协商，本着平等、自愿的基础上签定本合同。

一、 承包内容：

良建.万兴庄园A9#、A10#住宅楼电气工程，包括电照、电视、电话、配管预留、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。

承包价格为13.00元/m2（工程量按土建主体量结算）。

二、 合同双方的权利和义务：

1、甲方负责材料供应，各种材料以预算定额材料清单为准，超出部分从工资中扣除。

2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工，在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划，按时完成甲方安排的施工进度计划，并配合其他专业施工。

三、 质量要求：达到合格工程。

乙方应当严格按照国家相关质量标准和规范组织施工，竣工验收时达到合格。如不合格由乙方负责返工，材料费及工费由乙方负责。

四、 安全文明施工

文明施工，讲究职业道德。施工中使用的施工机械必须设专人持证上岗，上岗人员必须熟知本专业技术规程，并严格按规程操作。做好班前安全教育，如果乙方施工人员出现安全事故，一切损失由乙方负责，甲方不承担任何责任和费用。

五、 工期要求：按甲方要求的工期完成。

六、 工资支付：工程验收合格后，结算电气工程总造价的90%，剩余部分2年内付清。

七、 保修制度：乙方施工的建设项目实行保修制度，保修期内的维修费由乙方承担。

八、 合同一经签定，双方必须共同遵守，如单方违约给另一方造成损失的，由违约方承担经济赔偿责任。

九、 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。

甲方签字（章）： 乙方签字（章）：

年 月 日 年月日

发包人（以下简称甲方）：

承包人（以下简称乙方）：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同。

一、承包范围：

1、承包范围：

2、承包方式：人工费承包。

3、工期：开始工作日期：

4、单价：电弧焊/个，电渣压力焊/个，闪光对焊/个，直螺纹接头 元/个；零星用工技工 元/工日，普工 元/工日。

二、质量标准及要求

1、依据施工质量验收规范：《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—20xx、《钢筋焊接及验收规程》和相关标准图集、施工图和项目部制定的《质量、安全、进度、材料控制管理办法》验收；质量标准一次性交验合格。

2、一次抽检验收合格即进入下道工序，一次抽检验收不合格，加倍抽查，抽查合格，乙方对抽检不合格部位进行返工、返修后视为合格，进入下道工序；二次加倍抽检后仍不合格，甲方可对乙方处以200—1000元罚款；工期延误、后序工种窝工损失和返工、返修费用由乙方承担，返工、返修后按以上程序再进行验收，但返工、返修费用按让步接收单价办理结算。

三、甲方责任

1、负责对乙方所有作业人员进行安全技术交底和质量技术交底。

2、负责工程测量放线和定位、组织图纸会审，按时提供施工图纸，及时传递建设单位提出的设计变更。

3、协调各作业班组之间的生产，提供大、中型施工设备、临时生活设施、用水、用电及施工场地等。

4、为施工场地内的作业人员和管理人员办理建筑施工现场职工意外伤害保险。

5、甲方不得强令要求乙方作业人员从事违章冒险作业，因此导致的安全事故，由甲方承担相应的责任及发生的费用。

四、乙方责任

1、乙方进场人员必须携带有效身份证件与项目部签定《劳动合同》；进场作业人员，确保良好的身体素质和较高的技术水平；严禁使用童工，自觉遵守法律、法规、公司及项目部有关规章制度。

2、乙方进场作业人数人（其中技工保证80％以上，在保证进度的情况下不限制人数）。

3、未经甲方授权或允许，不得擅自与建设单位、监理单位及有关部门建立工作联系，否则，后果自负。

4、认真执行质量技术交底，严格按照设计图纸、施工质量验收规范、标准图集和有关技术要求，确保工程质量达到约定的标准。

5、承担由于自身责任造成的质量返工返修、工期拖延、材料浪费、不文明施工和安全事故等造成的各种损失及罚款。

6、自觉接受建设行政主管部门、监理单位、建设单位及公司有关部门对质量、安全、文明施工、设备、材料使用情况的监督检查。

7、根据甲方现场的统一规划，堆放材料、机具按照文明施工的标准要求合理使用，妥善保管，做到工完料尽场地清，及时清理利用边角料。

8、做好成品保护，严禁破坏劳动成果，因乙方责任发生损坏，应承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

五、安全管理

1、乙方应遵守安全管理制度，严格执行安全技术交底和《职工安全教育手册》等管理制度，落实安全防护措施，并随时接受甲方的安全监督检查，由于乙方未采取安全防护措施造成事故的，乙方承担因此而发生的责任及费用。

2、乙方应做好班前安全教育活动，并对作业人员的安全负责，班组长必须担任兼职班组安全协管员，负责对安全教育活动进行记录并每周汇总交项目部安全员。

3、乙方在施工现场使用的安全帽、安全带由甲方提供，费用由乙方承担，其他劳动保护用品由乙方自理。

六、结算办法

1、本工程的承包单价，均为一次性包死，不再调整。

2、结算时按承包范围内的《分项工程验收单》实际发生工作量计算；否则，一律不予结算。

3、该单价均为达到约定质量标准的单价。达不到约定质量标准的，甲方根据检查验收记录，折价让步接收，让步接收单价的折价率为＿＿﹪。并承担所有的后序施工费用。

4、发生与当月的各项违章、违约罚款按公布的数额在当月结算付款时扣除。

七、劳务报酬的支付

1、甲方每月支付的劳务报酬为乙方当月结算完成工程量的＿＿﹪，支付时间为次月三十日前，支付时凭《劳动合同》，由乙方负责人编制工资表，本人签字后发放。

2、全部工作完成后，经甲方计算核实办理结算并 ……此处隐藏12907个字……竣工验收后的保修期内，因使用不当引起的工程质量问题，其返修费用由甲方负责。

（二）乙方责任：

1、收图后，在开工前_________天内完成施工图会审，在_________天内编制工程预算送甲方审查，编制施工组织设计和材料、设备进场计划并送甲方。

2、按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火责任人，物件堆放整齐，道路畅通。凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并报告甲方及有关部门。

相关的合同范本·施工分包合同·房屋建筑装修施工合同·钢结构施工合同·家装施工合同·施工监理合同·油漆施工合同·维修施工合同·广告牌施工合同·景观施工合同3、委派_________为现场管理代表，须持有与工程项目相适应的资格证书，负责施工期间的施工质量、安全等问题。

4、做好施工原始记录。每月（季）度施工计划和完工报表，如不按时报送，甲方不予支付工程进度款。

甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________

住所：_________ 住所：_________

甲方代表（签字）：_________ 乙方代表（签字）：_________

电话：_________ 电话：_________

传真：_________ 传真：_________

邮政编码：_________ 邮政编码：_________

签订地点：_________ 签订地点：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

签订时间： 年 月 日

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平的原则。结合本工程实际情况，经双方协商签订本合同。

一、工程名称：20xx年 xxx路生命安全防护工程

二、施工范围与内容：

xxx路段，道路安全标牌、标志、道口标注、警示桩、标线、振动标线的施工与安装。

三、工程工期：乙方按甲方要求在规定时间内完成施工项目工程。

四、合同价款：大写：小写：本合同为固定单价。本工程按日照市规划建筑设计院设计图为依据，工程量以实际为准。

五、结算与付款方式：

合同签订并施工完毕后，甲方需以电汇方式付款给乙方合同价款80%，余款20%半年内付清。

六、维修：

乙方按GB5768—20xx“道路交通标志和标线”标准、按规范要求，进行质量自检并接受甲方的监督检查，如因产品质量问题造成的损失，由乙方无条件予以维修或更换。如因不可抗力，如自然灾害或人为故障造成的损坏，乙方不负责维修。

七、权利与施工要求：

1、甲方有权对乙方工程质量、进度、技术、保障措施等施工内容全程监督检查，发现问题及时对乙方提出整改意见，乙方应积极采取措施按照甲方和设计要求进行整改。

2、 甲方需向乙方提供施工沿线施工点地下管网、供水、供暖及地下光缆等线路分布图，因图纸不详导致乙方对施工地点地下管网、供水暖及地下光缆等线路造成的损坏，由甲方承担。

3、 乙方必须严格按照甲方设计要求和GB5768—20xx“道路交通标志和标线”标准要求制作并施工，确保工程质量。

4、 乙方必须在施工现场设置明显的施工标志，施工人员必须正确佩带劳动安全防护用品，防止施工过程中交通事故的发生，正常施工过程中出现的安全事故与甲方无关。

5、 乙方必须合理安排各项工作，保证按期完成施工项目。

八、变更：

1、 因甲方原因而造成合同中所列施工项目在数量、质量、品种、服务上的变化，导致费用的增加，其费用增加部分由甲方支付。

2、 因乙方原因而造成合同中所列施工项目在数量、质量、品种、服务上的变化，导致费用的增加，其费用增加部分由乙方支付。

3、 乙方应按照国标GB5768—20xx“道路交通标志和标线”标准要求施工，因乙方未按要求施工而导致的质量及其它相关问题，由乙方承担。

九、仲裁：

凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争议，应通过协商解决；如不能解决，则可向有关部门提请仲裁，该仲裁委员会作出的仲 裁是最终的，甲、乙双方均应受其约束，仲裁费用由败诉方承担。

十、未尽事宜：

甲、乙双方本着友好合作的目的，进行协商解决，如因国家政策调整或与国家政策法规不符，以国家政策为准。

十一、相关技术、施工及更改文本均为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

十二、合同生效：

本合同甲、乙双方代表签字之日起生效，本合同生效后，甲、乙双方均有义务严格履行本合同规定的各项条款和条件。

十三、本合同一式六份，甲、乙双方各执一份存查。

甲 方：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

乙 方：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

年 月 日

甲方：_____________ 乙方：_____________

经甲乙双方协商一致，就甲方委托乙方进行小学校园操场整理。签订以下协议：

一、工程概况：

1、工程名称：校园操场整理。

2、工程地点：_____________。

3、施工范围：_____________。

二、工期。

工程工期从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

三、工程协议价款：(详见预算)。

四、承包方式：

乙方对操场整理包工、包料，包质量，包验收合格，包文明施工。

五、安全施工：

施工过程安全责任由乙方承担，与甲方无关。

六、工程付款办法。

工程完工后甲方验收合格，经费到帐即向乙方支付工程协议价款。

七、工程质量要求。

1、乙方严格要求完成施工任务，完工验收后三个月为质保期。在质保期内出现质量问题，由乙方负责。

2、工程完工后，乙方负责施工范围内垃圾的清理，做到工完场清。

八、协议生效与终止。

1、本协议自双方签字并加盖公章后生效，工程保质期满，协议即告终止。

2、本协议壹式两份，双方各执壹份，具同等法律效力。

甲方签字：_____________ 乙方签字：_____________

_____年_____月_____日 _____年_____月_____日